MISSION 7 - Suivi des Travaux
Garantissez la réussite de votre projet grâce à un suivi de travaux rigoureux !
La mission comprend l'ordonnancement des entreprises pour l’exécution et la définition des ouvrages, ainsi que l'organisation des moyens de l’entreprise et la planification de leurs durées de réalisation, dans le but d’assurer une coordination fluide de tous les intervenants, tous corps d’état confondus. Il est également prévu l’organisation d’une réunion hebdomadaire impliquant l’ensemble des entreprises, ainsi que les intervenants extérieurs (concessionnaires, services techniques, etc.), avec diffusion du compte-rendu à toutes les entreprises présentes sur le chantier ainsi qu’au Maître d’ouvrage.
Le contenu du compte-rendu hebdomadaire comprendra les éléments suivants :
- L’organisation du chantier,
- Les mises au point effectuées par la maîtrise d’œuvre,
- Le respect des délais et les retards éventuels, y compris ceux dus aux intempéries,
- Le suivi du planning contractuel,
- L’avancement des travaux et les prévisions à court terme,
- La mise au point des plans et des documents nécessaires à la bonne marche du chantier,
- Le choix des échantillons à soumettre au Maître d’ouvrage pour approbation, avec l’assistance du Maître d’œuvre.
Les entreprises devront réaliser les prévisions indiquées dans le chapitre "ordonnancement" et seront surveillées de manière vigilante pour anticiper tout retard sur le site. En cas de retard, des actions correctives seront proposées pour minimiser l'impact sur l’avancement des travaux. Le planning sera mis à jour régulièrement en fonction de l’avancement de tous les corps d’état.
Les documents reçus seront diffusés via le Maître d’ouvrage pour approbation. La mise en œuvre des matériaux sera vérifiée selon les marchés contractuels et les plans de détails validés en cours de chantier (avenants établis). Des visites régulières sur site seront effectuées pour contrôler le respect des plans, la conformité architecturale du projet et la bonne exécution des travaux pour le bon fonctionnement de l’établissement. La coordination sera assurée entre tous les intervenants : Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre d’exécution, bureaux d’études, entreprises et concessionnaires.
Une visite préalable à la réception sera effectuée, suivie de la réception des travaux et de la levée des réserves le cas échéant.
